ALGEMENE VOORWAARDEN VAN JOOSTEN PRODUCTIE EN LASTECHNIEK B.V.

Algemeen


Overeenkomsten, koop en aanneming van werk
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en elk met ons gesloten overeenkomst betreffende verkoop van goederen en aanneming van werk. Afwijkende voorwaarden zijn alleen bindend indien deze vooraf door ons schriftelijk zijn aanvaard.
2. Onder verkoop wordt in deze voorwaarden verstaan de verkoop van goederen waarbij eventuele diensten van Joosten van bijkomende aard zijn. De contractpartner van Joosten bij een verkoop wordt hierna genoemd: koper.
3. Onder aanneming van werk wordt verstaan de opdracht tot uitvoering van werkzaamheden, al dan niet in combinatie met de levering van bij de werkzaamheden te verwerken goederen. De contractpartner van Joosten bij aanneming van werk wordt hierna genoemd: opdrachtgever.
4. Bij aanneming van werk zijn de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van Werken 1989 van toepassing, tenzij daarvan in deze algemene voorwaarden van wordt afgeweken.
   
   Aanbiedingen
5. Al onze offertes zijn steeds vrijblijvend; acceptatie van een offerte bindt ons slechts indien deze schriftelijk door ons is bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip waarop door ons met de uitvoering een begin is gemaakt. Het voorgaande is mede van toepassing op de door onze vertegenwoordigers of andere personen in onze dienst gedane aanbiedingen, toezeggingen en met hen gemaakte afspraken.
6. Een schriftelijke aanbieding geldt niet langer dan zes weken na verzending daarvan. Zolang de aanbieding niet aanvaard is, is Joosten bevoegd de aanbieding geheel of gedeeltelijk te herroepen.
7. Joosten is niet gebonden aan prijzen of kortingen die abusievelijk in offertes zijn vermeld.
8. Voor onjuiste gegevens in onze catalogi, brochures, offertes, orderbevestigingen of facturen is Joosten niet aansprakelijk.
9. Een niet-schriftelijke aanbieding bindt Joosten niet.
   
   Prijzen en levering
10. Alle in offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, kosten van vervoer van goederen en personeel, belading, verzekering en exclusief kosten van emballage, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
11. Bij koop geschiedt levering vanaf de door Joosten aangewezen eigen vestigingsplaats, tenzij franco levering is vermeld in offerte of opdrachtbevestiging zijdens Joosten , dan wel anderszins schriftelijk is overeengekomen.
    
    Betaling
12. De betaling van factuurbedragen dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum.
13. Vanaf de vervaldatum is van rechtswege over het verschuldigde bedrag of gedeelte daarvan vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente in de betreffende periode, vermeerderd met 2%-punten.
14. In geval van wanbetaling is Joosten voorts bevoegd de nakoming van alle overeenkomsten op te schorten totdat volledige betaling van alle opeisbare vorderingen ontvangen is.
15. Joosten is bevoegd na wanbetaling of dreigende niet-nakoming van enige verplichting van koper, resp. opdrachtgever zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane als nog te verrichten leveringen of werkzaamheden, welke zekerheid kan bestaan in de vorm van vooruitbetaling of een bankgarantie. Ook is Joosten bevoegd in de daarvoor in aanmerking komende gevallen slechts onder rembours, resp. voortaan slechts onder rembours te leveren, voor zover nodig in afwijking van eerdere transacties.
16. Joosten is gerechtigd vergoeding te vorderen van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot invordering van hetgeen verschuldigd is of tot nakoming van de verplichtingen van koper, resp. opdrachtgever.
    
    Levering
17. Leveringstermijnen worden bij benadering vastgesteld. De levertijd vangt aan op de datum van opdrachtbevestiging door Joosten . Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, geeft de opdrachtgever geen recht op enige schadeloosstelling mits hij tijdig van de overschrijding door Joosten op de hoogte is gesteld. Overschrijding van de levertijd ingevolge ovennacht kan nimmer aanleiding tot schadeloosstelling van de opdrachtgever door Joosten opleveren.
18. Overschrijding van de levertijd kan slechts grond voor ontbinding van de overeenkomst vormen, indien Joosten schriftelijk in gebreke is gesteld door opdrachtgever waarbij een redelijke tennijn tot nakoming werd gesteld of, in andere gevallen van ovennacht, indien de overschrijding langer duurt dan 3 maanden, in welk geval ontbinding door beide partijen kan worden ingeroepen.
19. Goederen die na het verstrijken van de leveringstennijn niet door de opdrachtgever in ontvangst kunnen worden genomen staan te zijner beschikking. Joosten is alsdan gerechtigd voor rekening en risico van de opdrachtgever terzake alle maatregelen te nemen, die hem wenselijk voorkomen, onvenninderd zijn recht op betaling van de koopprijs tegen de overeengekomen datum.
    
    Aflevering en lossing
20. Indien een levering geschiedt op afroep, is de koper gehouden de goederen zo tijdig afte roepen, dat de goederen op de overeengekomen tijd langs de gebruikelijke route van vervoer op de overeengekomen plaats van levering kunnen zijn.
21. Indien de plaats van levering niet bereikbaar is, heeft Joosten aan de verplichting tot aflevering voldaan door de aanwezigheid van de goederen zo dicht mogelijk bij de plaats van aflevering.
22. Joosten is bevoegd alle schade, die bij hem opkomt als gevolg van het feit, dat hij de goederen niet op de juiste plaats van aflevering kan afleveren, op de koper te verhalen.
23. De lossing van de goederen geschiedt door Joosten indien dat is overeengekomen. In het andere geval geschiedt de lossing door de koper. Indien de koper de lossing nalaat, is Joosten bevoegd de goederen voor rekening en risico van de koper te lossen.
24. Indien Joosten tot lossing verplicht is en lossing niet mogelijk is door de gesteldheid van de losplaats, heeft Joosten aan zijn verplichting tot lossing voldaan door de aanwezigheid van de goederen zo dicht mogelijk bij de plaats van lossing.
25. De bepalingen van deze paragraaf zijn van overeenkomstige toepassing bij aflevering van goederen op de bouwplaats in geval van aanneming van werk.
    
    Overmacht
26. Als ovennacht gelden omstandigheden die niet voor risico van Joosten komen en van zodanige aard zijn, dat nakoming door Joosten niet verlangd kan worden. Als ovennacht gelden al zulke omstandigheden, zoals - maar niet beperkt tot - onbevaarbaarheid van waterwegen, staking, grondstoffengebrek, storingen in productieprocessen zowel van Joosten als van diens toeleveranciers etc.. Het voorgaande geldt ook, indien de verhindering een omstandigheid betreft die naar wet ofverkeersopvatting voor rekening van Joosten komt.
27. Joosten is gehouden de koper, resp. opdrachtgever onverwijld te verwittigen zodra een toestand van ovennacht is ingetreden en daarbij aan te geven welke van de in de volgende lid geregelde gevolgen hij inroept.
    
    Ontbinding
28. In de navolgende gevallen heeft Joosten het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van schadevergoeding:
    1. Indien opdrachtgever zijn faillissement of (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, dan wel krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;
    2. indien opdrachtgever fäilliet wordt verklaard;
    3. indien opdrachtgever (onderdelen van ) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt;
    4. indien op goederen of een gedeelte van goederen van opdrachtgever conservatoir beslag of executoriaal beslag wordt gelegd;
29. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is Joosten gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, onvenninderd zijn verdere recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen terzäke van die overeenkomst niet näkomt.
30. De vorderingen die Joosten tengevolge van de ontbinding van de overeenkomst mocht hebben ofverkrijgen, inclusief zijn eventuele vordering tot vergoeding van schaden en kosten zijn terstond en geheel opeisbaar.
    
    Overgang van risico en eigendom
31. Het risico met betrekking tot de goederen van Joosten gaat op de koper over op het moment van aflevering, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen. Hetzelfde geldt van het ogenblik af, waarop de koper in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee hij aan de aflevering moet meewerken.
32. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Joosten, totdat alle vorderingen op de afnemer, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald.
33. Zolang het eigendom van de goederen niet op de koper is overgegaan mag deze de goederen niet verpanden of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf.
34. De koper is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd, met de nodige zorgvuldigheid als herkenbaar eigendom van Joosten te bewaren. Als de koper in gebreke is met de nakoming van betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, zijn wij gerechtigd de goederen terug te nemen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn.
35. Indien en voor zover de koper handelt in strijd met het hiervoor bepaalde, alsmede indien de goederen door de koper verwerkt zijn vóór ontvangst door Joosten van de betaling van de factuur ter zake van die goederen, is Joosten bevoegd de vordering(en) die de koper ter zake van de vervreemding, bezwaring of verwerking op een derde verkrijgt te innen en te verrekenen met hetgeen hij van de koper uit hoofde ook te vorderen heeft.
36. De artikelen van deze paragraaf zijn tevens van toepassing op de opdrachtgever bij aanneming van werk.
    
    Aansprakelijkheid/productaansprakelijkheidsrisico
37. Behoudens het bepaalde in het kader van de wettelijke verplichtingen uit hoofde van productaansprakelijkheid is Joosten niet tot een verdergaande schadevergoeding gehouden dan tot datgene - in geval van een gegronde klacht inzake kwaliteit, soort en dergelijke van door Joosten geleverde producten - zoals bepaald is in artikel 45 en volgende van deze voorwaarden.
38. Joosten is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever c.q. de koper dan wel derden geleden directe of indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, immateriële schade veroorzaakt door Joosten ingeschakeld personeel en/of onderaannemers en/ofhulppersonen en schade veroorzaakt door het gebruik van hulpzaken, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
39. De aansprakelijkheid van Joosten is te allen tijde beperkt door tweemaal (?) het factuurbedrag van de opdracht. Daarnaast is de aansprakelijkheid van Joosten beperkt tot het bedrag waarvoor de verzekeraar dekking verleent.
40. Indien er sprake is van een overeenkomst tot aanneming van werk is Joosten mede verzekerd op een door de opdrachtgever ten behoove van het werk afgesloten Construction All Risk (CAR) verzekering. De aansprakelijkheid van Joosten blijft in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor de verzekeraar aan de opdrachtgever dekking verleent.
41. Voor schades die Joosten niet heeft genoemd, is zij niet aansprakelijk.
42. Joosten is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.
43. De koper c.q. de opdrachtgever vrijwaart Joosten voor de aanspraken van derden wegens bij, of ten gevolge van de uitvoering van een overeenkomst met Joosten geleden schade.
    
    Toepasselijk recht en geschillen
44. Op alle overeenkomsten in de zin van deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, ongeacht de plaats van levering van goederen, resp. de plaats waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
45. Alle geschillen tussen Joosten en de koper worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.
46. Alle geschillen tussen Joosten en de opdrachtgever worden beslecht door arbitrage bij de Raad van Arbitrage voor het Bouwbedrijf, tenzij Joosten besluit om een geschil voor te leggen aan de gewone rechter en onverminderd de bevoegdheid van beide partijen in kort geding bij de President van de Rechtbank te Arnhem een voorlopige voorziening te vorderen.
    
    

    Bijzondere bepalingen koop

    
    Keuring, reclame
47. Bij koop van goederen op keurmerk gaat de verplichting van Joosten betreffende de hoedanigheid van de goederen niet verder dan de kwaliteitseisen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan het keurmerk zijn verbonden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij koop van handelsgoederen gelden de specificaties als vermeld in overeen-komst, offerte of opdrachtbevestiging en bij gebreke daarvan de specificaties in door Joosten ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gehanteerde brochures - ook al heeft koper die niet gekend - danwel de in de branche gebruikelijke specificaties. Bij koop van goederen overeenkomstig door de koper opgegeven specificaties, staat koper in voor de juistheid van die specificaties en rust op Joosten geen onderzoeksplicht. Bij koop van door Joosten vervaardigde of bewerkte goederen op basis van ISO-normen of enige andere in de branche gangbare norm, gaat de verplichting van Joosten betreffende de hoedanigheid van de goederen niet verder dan de kwaliteitseisen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan die normen zijn verbonden.
48. De koper is gehouden om met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden de goederen op hoeveelheid en hoedanigheid te inspecteren, bij gebreke waarvan het recht om te reclameren ter zake van de hoeveelheid enlof de hoedanigheid vervalt en de koper geacht wordt de goederen te hebben aanvaard.
49. De koper dient de goederen op hoeveelheid en hoedanigheid te inspecteren terstond nadat de aflevering van de goederen door Joosten aan de koper gemeld is en vóór de lossing.
50. Door ondertekening voor ontvangst van enig vervoersdocument staat de afgeleverde hoeveelheid tussen partijen vast, behoudens tegenbewijs door Joosten .
51. De conform de voorgaande leden vastgestelde hoeveelheid wordt tussen Joosten en de koper afgerekend tegen de voor de betreffende aflevering overeengekomen.
52. In geval de koper de goederen, voor wat de hoedanigheid betreft, afkeurt, is Joosten naar zijn keuze gehouden:
    1. de goederen op zijn kosten te vervangen door goederen die wel voldoen aan de overeengekomen hoedanigheid;
    2. de goederen op zijn kosten in overeenstemming te brengen met de overeengekomen hoedanigheid;
    3. de goederen te doen herkeuren op kosten van ongelijk.
53. De herkeuring geschiedt op de wijze die alsdan door Joosten en de koper zal worden overeengekomen. Bij gebreke van overeenstemming dienaangaande geschiedt herkeuring door een door de Raad van Certificatie aan te wijzen erkend keuringsinstituut, aan te wijzen door de koper en wel binnen 24 uur nadat hij daartoe door Joosten is uitgenodigd, bij gebreke van welke aanwijzing de koper geacht wordt de goederen te hebben aanvaard.
54. De uitkomst van de herkeuring is voor de vaststelling van de hoedanigheid bindend.
55. Indien de uitkomst van de herkeuring is dat de goederen aan de overeengekomen hoedanigheid voldoen, is de koper gehouden de goederen te aanvaarden. Joosten is in dat geval bevoegd alle schade, die bij hem opkomt als gevolg van de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst door de herkeuring, op de koper te verhalen.
56. Indien de uitkomst van de herkeuring is dat de goederen niet aan de overeengekomen hoedanigheid voldoen, is Joosten naar zijn keuze gehouden:
    1. goederen op zijn kosten te vervangen door goederen die wel voldoen aan de overeengekomen hoedanigheid;
    2. de goederen op zijn kosten in overeenstemming te brengen met de overeengekomen hoedanigheid.
57. Indien de goederen ter zake van de hoeveelheid en/of de hoedanigheid niet voldoen aan het geen dienaangaande is overeengekomen, is Joosten niet tot meer gehouden dan in deze paragraafbepaald is. De koper is gehouden Joosten te vrijwaren tegen aanspraken van derden wegens schade wegens te late levering of afwijkingen in hoeveelheid of hoedanigheid
    
    Facturering
58. Joosten zal de koper na aflevering een factuur zenden ter zake van de betreffende goederen. Op de facturen worden in rekening gebracht: de koopprijs, alle verhogingen die krachtens deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle bedragen van belasting en andere heffingen die van overheidswege op het tijdstip van facturering zijn voorgeschreven.
    
    

    Bijzondere bepalingen aanneming van werk

    
    Aanvang en oplevering van het werk
59. Joosten zal met de uitvoering van het werk een aanvang nemen op het tijdstip, vermeld in de overeenkomst. Opdrachtgever heeft het recht de datum van aanvang en/of de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen indien zulks noodzakelijk is in verband met de voortgang van het werk.
60. Hieruit voor Joosten voortvloeiende kosten zullen door opdrachtgever worden vergoed als meerwerk, behoudens in die gevallen waarin uitstel van aanvang of wijziging in volgorde plaatsvindt op verzoek van Joosten.
61. Joosten is bevoegd de aanvang van het werk op te schorten, indien de locatie ter plaatse waarvan laswerkzaamheden moeten plaatsvinden of de omstandigheden niet voldoen aan de daaraan te stellen eisen, waaronder:
    1. een egaal vlak, waarvan bovenlaag vrij is van voorwerpen die het folie kunnen beschadigen,
    2. afwezigheid van andere werkzaamheden op of nabij die locatie plaats vinden of nog gaan plaats vinden die het folie kunnen beschadigen;
    3. een voldoende droog terrein om aanbrengen van folie en laswerk mogelijk te maken;weersomstandigheden die het mogelijk maken om het werk in een normaal tempo en zo mogelijk ononderbroken uit te voeren.
62. Hieruit voor Joosten voortvloeiende kosten zullen door opdrachtgever worden vergoed als meerwerk, behoudens in die gevallen waarin uitstel van aanvang of wijziging in volgorde plaatsvindt als gevolg van weersomstandigheden.
63. Joosten zal het werk uitvoeren naar de eisen van goed en deuglijk werk en overeenkomstig een in onderling overleg te bepalen uitvoeringsschema.
64. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd op het eerste van de beide tijdstippen waarop hetzij Joosten na voltooiing van het werk daarvan aan de opdrachtgever (schriftelijk) kennis heeft gegeven, hetzij opdrachtgever het werk feitelijk in gebruik heeft genomen. Gedeeltelijke ingebruikneming door opdrachtgever is toegestaan, mits deze een voldoende voortgang van overige werkzaamheden niet in gevaar brengt en mits hieruit voor Joosten worden betaald.
65. De in gebruik genomen onderdelen van het werk worden met de ingebruikname beschouwd als opgeleverd.
66. Joosten heeft het recht bij gehele of gedeeltelijke, niet door hem veroorzaakte overschrijding van de in de overeenkomst vermelde tijdstippen van aanvang of oplevering van het werk of van overeengekomen termijn waarbinnen de opdrachtgever zijn verplichtingen dient na te komen, alsmede in het geval naar zijn oordeel het werk onvoldoende voortgang kan vinden, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, overeenkomstig deze voorwaarden of van de uitvoering ervan voor onbepaalde tijd op te schorten zonder tot vergoeding van schade of kosten gehouden te zijn.
67. Joosten is bevoegd aangenomen werkzaamheden voor haar rekening en risico door derden te doen uitvoeren.
68. Voor de beoordeling van de kwaliteit van geleverde goederen en verrichte werkzaamheden is maatgevend het bestek op basis waarvan de opdracht aan Joosten is verstrekt. Voor het overige en in het geval een bestek ontbreekt of terzake onvolledig is, is het bepaalde van artikel 47 van overeenkomstige toepassing.
    
    Prijs
69. De in de overeenkomst vermelde prijs is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op een continu bouwproces en prijspeil van lonen, materialen etc. ten einde van het moment van aanbieding.
70. Prijsstijgingen tot aan het moment van oplevering kunnen worden doorberekend aan opdracht71. gever overeenkomstig de voor de desbetreffende bedrijfstak van toepassing zijnde risicoregeling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
71. Met de prijs worden meer- en minderwerk verrekend.
    
    Facturering
72. Facturering zal geschieden op basis van overeengekomen termijnschema of, bij het ontbreken van een termijnschema, op basis van tweewekelijkse verwerkte hoeveelheden enlofverrichte werkzaamheden of middels een in onderling overleg te bepalen (voorschot) termijn.